房屋装修纠纷起诉状怎么起草？

已有3个回答

• 134****4951

  起 诉 书
  原告：　　，男，　　族，　　年　月日出生，住　　
  　　　电话：1381　　　　0。
  被告：上海百　居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司。
  　　　住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号
  法人代表
  电话：
  被告：百　居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店
  　　　住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号
  　　　法人代表　
  　　　电话：
  案由：装饰装修合同纠纷
  诉讼请求：
  1、请求法院依法判令被告上海百　居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司继续履行《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。
  2、请求法院依法判令被告上海百　居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司向原告支付违约金(自2007年10月26日起至工程交付之日止，每日按工程造价的2‰计算)。
  3、请求法院依法判令百　居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店继续履行《内购材料供应合同》。
  4、诉讼费用由被告承担。
  起诉事实与理由：
  原告为了装修购买的位于北京市大兴区　　　　　　　　的房屋，于2007年4月20日与被告上海百　居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司(以下称百　居开发区分公司)签订了《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》，与百　居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店(以下称百　居开发区店)签订了《内购材料供应合同》。二被告同属上海百安居公司，共同收取工程款。合同约定，由百　居开发区分公司负责施工，工程款共计　　元，工期75天，百安居采取特有的“清包工、陪购材料”的方式，原告所需装修材料必需在被告百　居开发区店购买。合同签订后原告根据被告提供的预算在2007年　月　日至2007年　月　日往二被告共用的资金卡内付了材料款和人工费等共计　　　　　　　0　　元，此款现仍有余额。
  2007年　月　日开始施工后先后出现了多处质量问题，经与被告百　居开发区分公司多次协商，**后双方于2007年10月26日达成解决方案，赔偿原告损失49593元。此后由于被告方施工负责人变动等原因工程一直处于半停工状态，原告多次向百安居领导投诉、协商未果。2009年6月22日被告方店长带工人在卫生间施工时违章操作，造成重大安全隐患，被小区物业责令整改，并告知以后由原告承担相应责任。原告与被告的争议一直不能协商解决投诉至北京市　　　工商局消保科，在该科的多次调解下百安居领导在2009年7月31日答应保证在一周内工程完工交付使用，可是事后工程仍然处于停工状态。
  现在室内原告定制的嵌入墙内的十余组壁柜还没有安装，后续的电线、管道等附属设施无法安装。由于工程停工时间长已装修部分无人维护造成墙面乳胶漆发黄，7扇木门和4个房屋的实木地板起翘开裂，这些质量问题难以完全修复。
  被告工期延误已达二年多之久，理应继续履行合同、继续施工将符合质量要求的装修房屋交付给原告。由于被告的违约行为造成原告二年多不能入住使用房屋，以及装修工程中存在多处质量问题给原告造成了巨大的经济损失，被告理应承担违约责任。为此特提起诉讼，请依法裁决。7胶部7年修工程讯
  　　　此致
  北京市大兴区人民法院
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　起诉人：
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日

  查看全文↓ 2018-10-11 13:43:31
• 142****1742

  民事起诉书
  原告：…………………………基本信息
  被告：…………………………基本信息
  诉讼请求：
  1、……………………
  2…………………………
  事实与理由：
  把事情的经过叙述一下。
  此致
  XX人民法院
  具状人：
  时间：

  查看全文↓ 2018-10-11 13:43:17
• 141****6089

  起 诉 书 原告: ,男, 族, 年 月日出生,住 电话:1381 0。被告:上海百 居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司。 住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号 法人代表 电话:被告:百 居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店 住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号 法人代表 电话:案由:装饰装修合同纠纷诉讼请求:
  1、请求法院依法判令被告上海百 居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司继续履行《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。
  2、请求法院依法判令被告上海百 居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司向原告支付违约金(自2007年10月26日起至工程交付之日止,每日按工程造价的2‰计算)。
  3、请求法院依法判令百 居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店继续履行《内购材料供应合同》。
  4、诉讼费用由被告承担。起诉事实与理由: 原告为了装修购买的位于北京市大兴区 的房屋,于2007年4月20日与被告上海百 居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司(以下称百 居开发区分公司)签订了《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》,与百 居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店(以下称百 居开发区店)签订了《内购材料供应合同》。二被告同属上海百安居公司,共同收取工程款。合同约定,由百 居开发区分公司负责施工,工程款共计 元,工期75天,百安居采取特有的“清包工、陪购材料”的方式,原告所需装修材料必需在被告百 居开发区店购买。合同签订后原告根据被告提供的预算在2007年 月 日至2007年 月 日往二被告共用的资金卡内付了材料款和人工费等共计 0 元,此款现仍有余额。2007年 月 日开始施工后先后出现了多处质量问题,经与被告百 居开发区分公司多次协商,**后双方于2007年10月26日达成解决方案,赔偿原告损失49593元。此后由于被告方施工负责人变动等原因工程一直处于半停工状态,原告多次向百安居领导投诉、协商未果。2009年6月22日被告方店长带工人在卫生间施工时违章操作,造成重大安全隐患,被小区物业责令整改,并告知以后由原告承担相应责任。原告与被告的争议一直不能协商解决投诉至北京市 工商局消保科,在该科的多次调解下百安居领导在2009年7月31日答应保证在一周内工程完工交付使用,可是事后工程仍然处于停工状态。现在室内原告定制的嵌入墙内的十余组壁柜还没有安装,后续的电线、管道等附属设施无法安装。由于工程停工时间长已装修部分无人维护造成墙面乳胶漆发黄,7扇木门和4个房屋的实木地板起翘开裂,这些质量问题难以完全修复。被告工期延误已达二年多之久,理应继续履行合同、继续施工将符合质量要求的装修房屋交付给原告。由于被告的违约行为造成原告二年多不能入住使用房屋,以及装修工程中存在多处质量问题给原告造成了巨大的经济损失,被告理应承担违约责任。为此特提起诉讼,请依法裁决。7胶部7年修工程讯 此致北京市大兴区人民法院 起诉人: 年 月 日

  查看全文↓ 2018-10-11 13:43:06

相关问题

• 问 保险纠纷起诉状
  答

  立案时向法院出具的都是复印件，开庭当天就要出具原件。你要准备的资料：责任认定书、出险证明、定损报告、你的保险单、修理时产生的费用清单及票据。

  全部3个回答>
• 问 房屋装修合同纠纷起诉状怎么写呢？
  答

  民事起诉状原告：姓名： 性别： 身份证号： 联系电话： 地址：被告：（同上，没有证件号码就写其他几项）诉讼请求：1、2、3、事实和理由：此致XXX区人民法院具状人：年 月 日

  全部5个回答>
• 问 房产继承纠纷起诉状怎么写呢？
  答

  大致格式如下： （标题）民事诉状 原告。内容有：姓名，性别，出生年月日、民族、X省X市人、职业（已退休的就写退休）、住址。联系电话。 被告。写法同原告。（注意，你的所有儿女均要写上，因为他们都有继承权。媳婿则不用写。） 诉讼请求：（关于这一点，家人是否达成一致意见很重要，如一致通过由你继承，则如下所写） 1、判决X处房产权归原告所有； 2、本案诉讼费用由原告承担； （如未成达一致意见，则是另一写法） 1、判决X处房产权X%归原告所有，X%归被告XX，……； 2、本案诉讼费用由原告和被告共同平均承担； 事实和理由： 原告与被告系父（母）子女关系，原告丈夫（妻子）暨被告父亲（母亲）XX于X年月日去世，XX（被继承人）生前有房产X处，位于X市X路X号。 XX生前立有口头遗嘱，遗嘱规定位于X市X路X号房产由原告继承。（如果是和儿女一起继承的，则写：房产由原告与被告共同继承。依照法律原告拥有该房50%的产权，被继承的50%产权按平均分配的原则，由原告和被告共同继承，每人继承X%。则原告应当拥有该房X%的产权，被告XX有X%……） 请求法院依法支持原告的诉讼请求。此致XX区法院

  全部4个回答>
• 问 房产继承纠纷起诉状怎么写呢？
  答

  继承起诉状范文原告:李_________,女,_______年_____月______日出生,汉族,原籍______省______县,农民,现住______省______县_______乡______村。被告:李_________,男,_______年_____月______日出生,汉族,原籍______省______县,农民,现住______省______县_______乡______村。被告:李_________,男,_______年_____月______日出生,汉族,原籍______省______县,农民,现住______省______县_______乡______村。诉讼请求:请求法院保护妇女合法继承权,判令二被告返还应由原告合法继承的全部财产,即所有遗产的三分之一。全部遗产清单附后。事实与理由:原告父亲李________,于_______年______月______日病故,死后留有住房四间,各种家具七件,皮袄一件及其他一些衣物和被褥。被告李_______、李_______兄弟二人,拉拢本家族一些人,以“嫁出的女,泼出的水”和“女人不是李家后人,没有继承权”为由,剥夺了我的合法继承权,将原告父亲遗留的房屋及其他财产变卖,然后分掉。原告多次索要,二被告不但分文不给,还多次咒骂原告,并殴打了原告。原告对父亲尽到了赡养义务,在结婚后的7年里,每年送给父亲500元生活费。不仅如此,在父亲患病的一年多时间里,给父亲买的食品、药物,总计有800元。在父亲病重的一个月时间里,整日住在父亲家,伺候父亲。《中华人民共和国继承法》第和条明确规定,“继承权男女平等”。第十条第二款还规定,“兄弟姐妹”同属一个继承顺序,有平等的继承权。据此,原告曾多次请求当地村民委员会及乡政府协助解决这继承纠纷,但由于当地封建思想比较严重,某些干部受“重男轻女”和族权思想的影响,对此纠纷一直没有取得处理结果。请求法院,依照事实和法律, 确保妇女的合法地位和权益,判处李________、李_______二人归还原告应当继承的合法财产。证据和证据来源,证人姓名和住址:我对父亲李_______尽到了赡养义务,我的姑姑李_______可以证实。她住在______省_______县_______乡______村。我没有继承到应得的财产,并且遭到二被告的咒骂、殴打,有被告李______的邻居郭_______可以证实。二被告将李______遗留的四间房屋卖掉,有买房人朱_______可以证实,他住在_______省_______县_____乡_____村。此致______省______县______人民法院起诉人：石___________________年_____月____日

  全部3个回答>
• 问 房产过户纠纷起诉状怎么写呢？
  答

  　参考　　民 事 诉 状　　原告： 张三，女，汉族，生于197 年 月 日，**文化，系重庆市人，现住　　被告： 李四，男，汉族，生于 年 月 日， 诉讼请求：　　1、 请求人民法院依法判令上列被告立即配合原告办理 过户手续。 2、因本案产生的相关费用均由被告承担。 事实及理由：　　上列原、被告原系夫妻关系，因感情不和于2010年 月 日在 办理离婚手续。双方在离婚协议中约定共同财产位于 室的房屋归原告所有，被告在离婚后一月内配合办理过户手续。被告现只配合原告办理了房屋产权证的过户，土地使用权证在原告多次要求下均不配合办理，为了维护原告的合法权益，现诉至人民法院，恳请判准上述请求为盼！　　呈： 市人民法院　　具状人：　　二〇一〇年五月十一日

  全部3个回答>