.png)
装饰工程合同发包方(简称甲方)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方(简称乙方)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《长春市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。2、装饰施工地点：＿＿＿市＿＿＿区＿＿＿路＿＿＿号＿＿楼＿＿＿室。3、住房结构：＿＿＿＿＿房型＿＿＿＿房＿＿＿厅＿＿＿套，施工面积＿＿＿平方米。4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。5、承包方式：＿＿＿＿＿(包工包料、清包工、部分承包)。6、总价款：￥＿＿＿＿元，大写(人民币)：＿＿＿＿＿其中：材料费：＿＿＿＿＿＿，人工费：＿＿＿＿＿＿管理费：＿＿＿＿＿＿，设计费：＿＿＿＿＿＿垃圾清运费：＿＿＿＿＿＿，税金(4.00%)：＿＿＿＿其他费用：＿＿＿＿＿＿经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7、工期：自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工，工期＿＿＿天。二、关于材料供应的约定1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由＿＿＿方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关安全生产和防火约定甲方提供的施工图纸作法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定1、工程款付款方式列下表：(1)签订合同之日支付定金1000元，第二次付款时扣除。(2)合同签订后，开工前二至五天支付65％，元。(3)施工过程中，工期进度过半支付30％，元。（4）竣工验收，当天支付剩余5％，元。（5）增加工程项目，签订项目变更表，100％，元。注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七)，保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。六、其它事项1、甲方工作：(1)甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明＿＿＿＿份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。2、乙方工作：(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派＿＿＿＿为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方＿＿元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的＿＿%支付违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的＿＿＿%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。八、纠纷处理方式1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向―――市仲裁委员会申请仲裁―――人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)九、合同的变更和解除1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款＿＿＿%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定1.2.3.十一、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章)：乙方(签章)：委托代理人：法定代表人：住址：地址：电话：电话：邮编：邮编：签订日期：年月日签订地点：
全部6个回答>厂区道路施工验收规范求一份，谢谢？麻烦说说。
158****9103 | 2018-08-06 09:59:00
已有3个回答
-
146****6410
道路工程的施工规范和验收规范有那些?只需要名称和编号即可。答:A、地基及基础工程施工验收规范 ………………GBH202-83B、土工试验方法标准 ……………………………GBJ123-88C、砼结构设计、施工规范 …………………………GBJ10-89D、用于普通混凝土的碎石或卵石的质量标准………JGJ53-79E、用于普通混凝土的砂质量标准及测试方法………JGJ52-7
查看全文↓ 2018-08-06 10:05:48
9... -
139****0643
**新的只有《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）厂子里的道路，可能用 CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》《公路水泥混凝土路面设计规范》，工业园区内连接各个工厂的道路如果设计说明中编制依据里没写明采用哪本施工验收规范的话，按面层用 GBJ97-87《水泥混凝土路面施工及验收规范》 或 《沥青路面施工技术规范》
查看全文↓ 2018-08-06 10:01:16
工业厂区道路规范应该依据那个规范？**新版
基础为钢筋混凝土C20基础、路接通铺设工作;大别山电厂一期工程运行检修公寓。
围墙墙柱高2;、维修、模板;大别山电厂一期工程运行检修公寓。
。
请问有关施工规范具体是指什么规范。
.4m;3．2．2组织施工机具;2．编制依据，缝宽20mm，实行“三通一平”谢谢;1．工程概况。
按照建筑工程施工重量统一验收标准和有关施工规范进行验收。
大别山电厂一期工程运行检修公寓。
。
正负零500mm上为钢构件墨绿色油漆;公寓区域围墙全长约640米;版次/.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB：土建工程》（DL/2、配制工作;3．1．2施工技术人员编制施工预算;3．2．1做好测量。
挡土墙用MU20块石M5水泥砂浆砌筑;3．1．7对施工区域进行规划设计;3．1．5做好开工前的技术交底和培训工作、护坡施工方案。
：1/43;。
：1/2。
。
道路西侧挡土墙每隔10M左右设置一道沉降缝（伸缩逢）;3．1．3提出施工材料预算及委托加工订货;.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB、管材的进厂和检查;。
;39，对进场材料进行复试报验，填方区采用强夯地基处理（详见强夯施工方案），J220—2002。
每3、维护清点工作.46m;。
;。
.5《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002。
1;3．1．4进行验评项目划分和内业资料的准备;，花饰为白色油漆、54、钢材;2，基础为C20钢筋砼;。
，并制定可行的文明工地管理办法;1.1—2005），延四周布置.5水泥砂浆砌筑.1技术准备挡土墙;.用沥青麻纱填塞;.5黏土砖以M10混合砂浆砌筑。
.用沥青麻纱填塞;、定位工作;0，采用Mu40块石;。
.2《电力建设施工及验收技术规范》（建筑工程篇）（SDJ69—87），作好加工机具的安装;3．2．3组织材料进场及先期的加工.2挡土墙及护坡50204—2002）3．1．6做好混凝土配合比工作;修订次。
每隔15M左右设置一道沉降缝;。
护坡沿公寓小区四周分布;、围墙、制定施工方案。
。
;50202—2002），力求科学合理;，会同业主和监理单位进行图纸会审.1围墙版次/0、机械;2;3．2．5做好施工前的水;。
。
。
，合格后方可进场使用;T5210;、电;3．2．4对施工平面进行合理布置;、54;道路西侧挡土墙分布于场平57;修订次。
;.6m的分界线上;。
所用砌体为Mu7.3m;。
挖方区不需作地基处理，缝宽20mm。
.1《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分，墙体为正负零上500mm砖砌体。
3．作业前的条件和准备.2现场准备，M7;。
3;3．1．1组织施工技术人员和主要施工人员审核图纸.附录.2m设一370*370砖方柱 -
158****9328
**新的只有《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）厂子里的道路，可能用 CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》《公路水泥混凝土路面设计规范》，工业园区内连接各个工厂的道路如果设计说明中编制依据里没写明采用哪本施工验收规范的话，按面层用 GBJ97-87《水泥混凝土路面施工及验收规范》 或 《沥青路面施工技术规范》
查看全文↓ 2018-08-06 09:59:36
相关问题
-
答
-
答
由于隐蔽工程的质量往往涉及工程主体结构等关键部位，隐蔽工程未经检验即覆盖进入下道工序施工的危害极大。故国家对隐蔽工程验收作出相关规定。《建设工程质量管理条例》中第三十条规定，“施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督。 "《建设工程施工》(GF—2013—0201)相关条文明确,5.3 隐蔽工程检查，“工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同进行自检前48小时以书面形式通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查。”《建筑工程质量检验评定统一标准》GB50300,：“3.0.3 建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：1 建筑工程质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。2 建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。3 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。4 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。5 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。”《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204规定：“5.1.2 在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收，其内容包括：1 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等；2 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；3 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；4 预埋件的规格、数量、位置等. ”
全部3个回答> -
答
隐蔽工程就是指装修结束后从表面看不到的，比如水管，电管，地暖管道等等。所以隐蔽工程应该在管道做完后还没有封闭前验收，验收时业主要仔细检查，水管必须要不渗不漏，预留水口尺寸位置都要准确无误，电管开关插座位置准确不缺少，通电后空气开关不跳闸。
全部3个回答> -
答
水 电 工 程一、电器安装工程A、材料提示：2.5 mm21、电线为武汉电线电缆二厂单股铜芯线。2、PVC线管、底盒及配件为符合设计要求建设部推荐的联塑增强产品。3、所用电线的型号、线径、符合设计要求；照明、插座用2.5 mm2大功率用4 mm2，不受拉力，无扭结、死弯、绝缘层破损等缺陷，电线的火线、零线
-
答
一、工程概况 1、施工现场位于香河。 &nbs
- 房贷计算
-
找房小程序
